Zum Hauptinhalt springen
Bedenkenanzeige im Hausbau: Bedeutung und Auswirkungen
-
Tim Kirchhoff
Bedenkenanzeige im Hausbau: Bedeutung und Auswirkungen
Bauherren, die sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen, möchten nicht, dass es zu Problemen mit dem Auftraggeber bzw. den Handwerkern kommt. Die Gründe hierfür sind neben dem unsauberen Arbeiten auch Fehler bei der Ausführung. Der Bauherr als Laie kann solche Fehler kaum erkennen und ist darauf angewiesen, dass er darüber informiert wird.
Zusammenfassung des Artikels
Formelle und rechtzeitige Meldung bei Mängeln: Auftragnehmer müssen sofort schriftlich ihre Bedenken äußern, wenn sie aufgrund fehlerhafter Vorleistungen ihre eigenen Arbeiten nicht fehlerfrei bzw. fachgerecht ausführen können.
Haftungsbefreiung für spätere Schäden: Durch die Bedenkenanzeige übernehmen Auftragnehmer keine Verantwortung für Folgeschäden, sofern die Meldung ordnungsgemäß und rechtzeitig erfolgt ist.
Verpflichtend gemäß VOB/B § 4: Die Bedenkenanmeldung ist gemäß VOB/B gesetzlich verpflichtend und muss in Schriftform erfolgen. Wird diese Pflicht verletzt, muss für entstandene Schäden und Verzögerungen gehaftet werden.
Bedenken immer dem Bauherren anmelden: Auftragnehmer müssen ihre Bedenken immer direkt schriftlich an den Bauherren melden und nicht an den Architekten oder den Bauleiter.
Bedenkenabmeldung im BGB-Vertrag: Im Rahmen eines BGB-Vertrags besteht nur eine Prüf- und Hinweispflicht und keine schriftliche Meldung. Im eigenen Interesse und zur Wahrung der Beweispflicht sollte immer die Schriftform gewählt werden.
Was ist eine Bedenkenanzeige im Hausbau?
Bei der Bedenkenanzeige, oftmals auch als Bedenkenanmeldung bezeichnet, handelt es sich um eine formelle, schriftliche Mitteilung der Bauunternehmen bzw. Auftragnehmer an den Bauherrn (Auftraggeber).
In der Bedenkenanmeldung wird vor Fehlern, Risiken und Mängeln auf der Baustelle gewarnt, da diese eine ordnungsgemäße Ausführung der eigenen Arbeiten verhindern oder im schlimmsten Fall das Bauvorhaben gefährden könnten.
Die Anzeige dient dem reibungslosen Bauablauf und schützt vor gravierenden Folgeschäden, indem der Bauherr auf handwerkliche, materielle oder planerische Schwachstellen aufmerksam gemacht wird. Er oder seine Bauleitung können so die erwähnten Baumängel rechtzeitig und effektiv verhindern. Des Weiteren werden Auftragnehmer durch das form- und fristgerechte Bedenken anmelden aus der Haftung genommen. Sollte es zu einem Schaden kommen, tragen sie nicht die volle Verantwortung. Diese obliegt dem Bauherrn, wenn er trotz der Bedenkenanmeldung nach VOB nicht reagiert hat.
Wann spricht man von einer Bedenkenanzeige?
Laut der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) muss die Bedenkenanmeldung bei den folgenden Fällen unverzüglich erfolgen:
Mangelhafte Vorarbeiten – Weisen die Vorarbeiten eines anderen Handwerkers Mängel auf, müssen Handwerker sofort ihre Bedenken anmelden.
Mangelhafte Materialien – Das Bedenken anmelden gilt auch für Baustoffe und Materialien, die vom Bauherrn zur Verfügung gestellt wurden und für den eigentlichen Zweck ungeeignet sind.
Sicherheitsrelevante und technische Probleme – Verlangt der Planer oder Bauherr Ausführungen, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, ist ebenfalls eine Anzeige zu stellen.
Zweifel an der Planung – Enthält die Planung für das individuell geplante Traumhaus Fehler, erfordert dies ebenfalls eine Bedenkenanmeldung nach VOB, da ansonsten der Lebenstraum der Baufamilie in Gefahr gerät.
Warum ist die Bedenkenanzeige wichtig?
Die Bedenkenanzeige nach VOB dient nicht nur der frühzeitigen Risikokommunikation und somit auch der Vermeidung von Bau- und Qualitätsmängel, sondern ist auch für die Auftragnehmer aus vielerlei Sicht wichtig. Neben der Haftungsbefreiung zählt auch die Beweissicherung dazu.
Erfolgt keine Bedenkenanzeige nach VOB, müssen Auftraggeber auch für Mängel haften, die sie nicht zu verantworten haben, da sie den Anweisungen der Auftraggeber gefolgt sind. Durch die schriftliche Mitteilung an den Auftraggeber können sich Auftragnehmer rechtlich absichern und dabei gleichzeitig die Verantwortung für alle weiteren Entscheidungen auf den Auftraggeber übertragen.
Wann muss eine Bedenkenanzeige gestellt werden?
Mit dem Bau des eigenen Hauses denken viele Baufamilien auch an die Zukunft und entscheiden sich deshalb für ein individuell geplantes Passivhaus. Umso ärgerlicher ist es, wenn das Bauvorhaben durch die verschiedensten Probleme mit den Handwerkern in Gefahr gerät. Erste Maßnahme in einem solchen Fall ist das unverzügliche und schriftliche Bedenken anmelden beim Auftraggeber.
Typische Auslöser auf der Baustelle
Der Bauunternehmer ist verpflichtet seinen Auftraggeber mittels einer Bedenkenanmeldung (VOB) zu warnen, wenn es zu folgenden Situationen auf der Baustelle kommt:
| Situation | Erläuterung |
| Mangelhafte Vorarbeiten | Vorhergehende Gewerke wurden unsauber ausgeführt bzw. die Art der Ausführung ist mangelhaft. |
| Falsche bzw. fehlerhafte Materialien | Der Auftraggeber stellt falsche oder fehlerhafte Baustoffe zur Verfügung. |
| Ungeeignete Bedingungen auf der Baustelle | Es fehlen die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Ausführung am Bauprojekt wie etwa zu niedrige Temperaturen für den Außenputz oder zu hohe Feuchtigkeit in den Räumen. |
| Fehlerhafte Planung bzw. Anweisungen | Die Vorgaben des Architekten, Planers oder der Bauleitung sind fehlerhaft oder technisch nicht umsetzbar. |
| Gefährdung der Arbeitssicherheit | Es mangelt an Schutzmaßnahmen für Handwerker bzw. Konstruktionen (instabiles Gerüst) sind fehlerhaft. |
Risiken durch Baugrund oder Witterung
Auch der Baugrund und die Witterung spielen eine wichtige Rolle, wenn es um eine Bedenkenanmeldung (VOB) geht.
Weicht zum Beispiel der Boden von den Plänen ab, wie etwa durch einen höheren Grundwasserspiegel oder durch Felsen statt Erde, weist der Boden Kontaminierungen auf oder reicht die Tragfähigkeit für das geplante Bauprojekt nicht aus, muss dies sofort dem Auftraggeber gemeldet werden. Ist dies nicht der Fall, führt die Ausführung der Arbeiten auf einem ungeeigneten Baugrund unweigerlich zu Gewährleistungsansprüchen.
Ähnlich sieht es bei extremen und unvorhersehbaren Witterungsbedingungen wie extremer Frost, Sturm oder Starkregen aus, da hier die Arbeitssicherheit gefährdet oder eine normgerechte Verarbeitung der Baumaterialien nicht möglich ist. Jedoch kann die Bedenkenanmeldung nicht als Freibrief bei normalen und vorhersehbaren Witterungsbedingungen wie Regen im Herbst genutzt werden.
Häufige Praxisfälle
Bei einigen Praxisfällen ist die Bedenkenanmeldung beim Hausbau nach § 4 Abs. 3 VOB/B gesetzlich verpflichtend. Dazu zählen:
Mangelhafte bzw. fehlerhafte Leistungen bei anderen Gewerken wie etwa unzureichende Abdichtungen, Fehler bei Estrich, unebener Rohbetonboden du dergleichen.
Arbeiten auf nicht tragfähigem Untergrund, die zu Bauschäden am Gebäude führen und im schlimmsten Fall das Bauvorhaben gefährden.
Untaugliche Materialien, die vom Bauherren zur Verfügung gestellt werden, jedoch sichtbare Mängel aufweisen oder nicht den gängigen Normen entsprechen.
Wer kann eine Bedenkenanzeige aussprechen?
Eine Bedenkenanzeige kann grundsätzlich von jeder auftragnehmenden Partei gegenüber der auftraggebenden Partei ausgesprochen werden, also etwa von Handwerkern, Bauunternehmern oder Subunternehmern gegenüber dem Bauherren oder einem Generalunternehmen.
Bauunternehmen und Handwerksbetriebe
Bauunternehmer und Handwerker kommen mit dem Anmelden von Bedenken ihrer gesetzlichen Prüf- und Hinweispflicht nach. Die Bedenkenanmeldung erfüllt dabei zwei Funktionen: Sie befreit den Auftragnehmer von der Haftung für spätere Mängel, sofern diese nachweislich auf die angezeigten Problemursachen zurückzuführen sind, und gibt dem Auftraggeber die Möglichkeit, auf die Situation zu reagieren.
Typische Gründe für eine Bedenkenanmeldung durch Auftragnehmer sind:
Mangelhafte Leistungen anderer Gewerke
Schlechte Qualität von Materialien oder Bauteilen
Fehler, Unklarheiten oder Widersprüche in Plänen oder Anweisungen
Erkennbare Unfall- und Sicherheitsrisiken
Bauleiter und Fachplaner
Sowohl Bauleiter als auch Fachplaner spielen bei der Bedenkenanmeldung gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B eine entscheidende Rolle.
Bauleiter: Die Rolle des Bauleiters hängt davon ab, für wen er tätig ist. Ist er beim ausführenden Unternehmen angestellt, ist er verantwortlich für das Verfassen und Einreichen der Bedenkenanmeldung beim Bauherren. Ist er hingegen für den Bauherren tätig, ist er der primäre Empfänger der Bedenkenanmeldung. Er prüft diese sorgfältig und berät den Bauherren zum weiteren Vorgehen.
Fachplaner: Fachplaner etwa für Statik, Heizung, Sanitär oder Lüftung handeln als verlängerter Arm des Bauherren. Geht eine Bedenkenanzeige ein, obliegt ihnen die technische Berechtigung der Bedenken zu prüfen, den Bauherren fachlich zu beraten, bei Bedarf eine korrigierte Anordnung vorzubereiten und Haftungsfragen zu klären.
Bedeutung für Bauherren
Für Bauherren ist die Bedenkenanmeldung ein wichtiges Frühwarnsystem gemäß VOB/B. Sie weist darauf hin, dass bei der Ausführung der Gewerke oder bereits in der Planung Probleme aufgetreten sind.
Bauherren sind verpflichtet, die angesprochene Situation zu prüfen und dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen, ob die Arbeiten wie geplant fortgesetzt, umgeplant oder gestoppt werden sollen. Bestehen Bauherren trotz der Bedenken auf der ursprünglichen Ausführung, tragen sie die volle Verantwortung und Haftung für eventuelle Folgeschäden. Werden berechtigte Bedenken ignoriert, wird der Auftragnehmer zudem von seiner Gewährleistungspflicht entbunden – was für den Bauherren in der Regel erhebliche Mehrkosten bedeutet.
Wie läuft eine Bedenkenanzeige ab?
Die Bedenkenanzeige gilt als Hinweispflicht der Auftragnehmer. Der Auftraggeber wird schriftlich gewarnt, wenn an den Arbeiten, am Baumaterial oder an den Leistungen der Vorunternehmen Mängel und Sicherheitsrisiken bestehen. Der genaue Ablauf einer Bedenkenanmeldung gliedert sich in unterschiedliche Phasen.
| Phasen | Hinweise |
| Prüfung und Erkennung (Vor Beginn der Arbeiten) | Handwerker sind verpflichtet, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen, die bauseitigen Voraussetzungen zu prüfen. Werden dabei fehlerhafte Vorarbeiten, ungeeignete Baustoffe oder fehlerhafte Pläne erkannt, müssen sie handeln. |
| Schriftliche Anzeige (Form und Inhalt) | Bedenken müssen unverzüglich und zwingend schriftlich beim Auftraggeber eingereicht werden. Die Anzeige bzw. Dokumentation muss Name und Anschrift der beteiligten Unternehmen sowie die genaue Bezeichnung der Baustelle enthalten. Es muss detailliert begründet werden, warum die vorangegangenen Arbeiten mangelhaft oder gar gefährlich sind und es müssen Prognosen zu möglichen Folgeschäden gegeben werden. Wichtig ist der Hinweis auf den Haftungsausschluss und Verlängerung der Bauzeit sowie die Aufforderung zur Stellungnahme. |
| Reaktion Auftraggeber | Der Auftraggeber muss die Bedenken prüfen und entscheiden, wie der Auftragnehmer weiter vorgehen soll. Es können die Vorgaben angepasst oder trotz aller Bedenken auf die bisherige Ausführungsart bestanden werden. |
Warum die Schriftform entscheidend ist
Die Schriftform der Bedenkenanmeldung dient als Beweissicherung, da im Streitfall der Auftragnehmer belegen können muss, dass er seiner Prüf- und Hinweispflicht gemäß VOB/B nachgekommen ist. Mündliche Absprachen haben vor Gericht keinen Bestand und können nicht nachgewiesen werden.
Des Weiteren ist bei Verträgen nach VOB/B die schriftliche Mitteilung der Bedenken zwingend Voraussetzung, um den Haftungsausschluss wirksam einzuleiten. Auch wenn E-Mails unter Umständen als Schriftform akzeptiert werden, ist der Versand per Einschreiben bzw. die persönliche Übergabe mit Empfangsnachweis rechtlich immer der sicherste Weg.
Bei Verträgen nach BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ist die Schriftform bei der Kommunikation rechtlich nicht vorgeschrieben. Doch aus den oben genannten Gründen wird die Schriftform dringend empfohlen.
Welche rechtliche Bedeutung hat eine Bedenkenanzeige?
Bei der Bedenkenanzeige handelt es sich um ein zentrales Instrument im Baurecht mit der Hauptfunktion Haftungsansprüche der Auftragnehmer für mögliche Mängel oder Schäden auszuschließen, welche durch fehlerhafte Vorgaben des Auftraggebers oder durch mangelhafte Leistungen bei vorangegangenen Gewerken verursacht werden.
Haftung und Verantwortlichkeit
Grundsätzlich handelt es sich um einen rechtlichen Nachweis, dass der Auftragnehmer seiner sogenannten Prüf- und Hinweispflicht nachgekommen ist. Sowohl im Werkvertragsrecht nach BGB als auch nach § 4 Abs. 3 VOB/B sind Auftragnehmer verpflichtet, Bedenken anzumelden, wenn diese erkannt werden und zu Folgeschäden führen. Meldet der Auftragnehmer die Bedenken nicht rechtzeitig und fachgerecht, dann haftet er selbst für daraus entstehende Mängel. Reagieren Bauherren nicht oder beharren auf die fehlerhafte Ausführungsart, sind Auftragnehmer nach erfolgter Anzeige von Haftungsansprüchen für diesen spezifischen Mangel befreit.
Zusammenhang mit Bauvertrag und Baurecht
Als Fachmann haftet der Auftragnehmer grundsätzlich für den Erfolg seiner Arbeit bzw. Leistungen. Offensichtlich mangelhafte Vorarbeiten oder falsche Bauplanungen dürfen nicht einfach ausgeführt werden, sondern verpflichten den Auftragnehmer, per Gesetz die fachlichen Voraussetzungen zu prüfen bzw. seine Bedenken zu äußern.
Je nach Art des Bauvertrags gelten unterschiedliche Vorgaben im Baurecht.
VOB/B-Vertrag: Gemäß VOB wird in § 4 Abs. 3 die schriftliche Bedenkenanmeldung ausdrücklich gesetzlich geregelt. Kommen Auftragnehmer dieser Pflicht nicht nach, können sie haftbar gemacht werden.
BGB-Vertrag: Im BGB gibt es keine explizite Regelung zur Bedenkenanzeige. Jedoch leitet die Rechtsprechung diese direkt aus der allgemeinen Prüf- und Hinweispflicht ab. Laut BGB ist die Schriftform nicht vorgeschrieben, wird jedoch aus Beweisgründen dringend angeraten.
Folgen fehlender oder fehlerhaften Bedenkenanzeigen
Wird eine Bedenkenanmeldung unterlassen oder ist sie inhaltlich mangelhaft, hat dies für den Auftragnehmer weitreichende Konsequenzen.
Haftungsansprüche: Er haftet für auftretende Mängel oder Schäden, obwohl die Ursache eigentlich bei den Vorleistungen, in der Bauplanung oder am Baustoff des Bauherren lag.
Verlust von Gewährleistungsrechten: Auftraggeber können die Auftragnehmer für die gesamte fehlerhafte Leistung in Regress nehmen. Dazu zählen unter anderem Nachbesserungskosten.
Mangelnder Vergütungsanspruch: Entstehen durch das Unterlassen der Bedenkenanmeldung Nacharbeiten oder Schäden, welche aufwendig korrigiert werden müssen, kann der Auftragnehmer die dafür entstandenen Zusatzkosten bei den Bauprojekten in der Regel nicht abrechnen.
Welche Auswirkungen hat eine Bedenkenanzeige auf den Hausbau?
Die Bedenkenanmeldung ist ein wichtiges Warnsignal beim Hausbau. Durch die Anzeige werden Handwerker oder Architekten vor Haftungsansprüchen bei späteren Mängeln geschützt, da der Bauherr zum Handeln gezwungen wird. In erster Linie wirkt sich eine Bedenkenanmeldung auf die Bauzeit sowie auf die Kostentragung aus.
Auswirkungen auf Bauzeit
Vielfach verzögert sich der komplette Bauprozess, da Unternehmen ihre Arbeiten in den meisten Fällen erst fortsetzen, wenn vom Bauherren eine Entscheidung getroffen wurde oder er den Mangel behoben hat. In jedem Fall sind zusätzliche Abstimmungen zwischen allen Beteiligten erforderlich.
Auswirkungen auf Kosten
Da im Zuge der Bedenkenanmeldung Probleme frühzeitig aufgedeckt wurden, lassen sich vielfach teure Nachbesserungen vermeiden, da Mängel behoben werden können, bevor sie sich negativ auf andere Gewerke auswirken.
Wenn aufgrund der Bedenkenanzeige Planungsanpassungen vorgenommen werden müssen, entstehen in der Regel direkte Mehrkosten. Bauherren tragen die Verantwortung für die eigene Bauplanung, weshalb diese anfallenden Kosten auch zu Lasten derer gehen.
Bedingt durch einen Baustillstand, bis Alternativlösungen gefunden sind, können auf der Baustelle Kosten für Einrichtungen, Gerüstvorhaltungen und im schlimmsten Fall auch Schadenersatzforderungen entstehen.
Auswirkungen auf Qualität und Sicherheit
Die korrekt formulierte und beachtete Bedenkenanmeldung hat tiefgreifende Auswirkungen in Bezug auf Qualität und Sicherheit.
| Auswirkungen | Erläuterungen |
| Sicherung der Bauqualität | Bei einem fehlerhaften Untergrund für Fliesenarbeiten oder bei qualitativ ungeeigneten Baumaterialien wird durch den Hinweis verhindert, dass fehlerhaft weitergebaut wird, da sich dies auf das gesamte Bauwerk auswirken kann. |
| Erhöhung der Baustellensicherheit | Die Bedenkenanzeige betrifft oft auch unzureichende statische Vorgaben oder einen mangelnden Arbeitsschutz. Durch den Baustopp oder das Anpassen der Arbeiten lassen sich Einsturzgefahren oder Unfälle vermeiden. |
| Klarheit bei Haftungsansprüchen | Durch die Bedenkenanmeldung wird das ausführende Unternehmen von Haftungsansprüchen für gemeldete Mängel befreit, auch wenn Bauherren trotz Warnung auf Fortsetzung der Arbeiten bestehen. Ohne die Anmeldung der Bedenken haftet der Auftragnehmer für Schäden, die durch fremde oder fehlerhafte Vorleistungen entstehen. |
Beispiele für Bedenkenanzeigen im Hausbau
Zu den typischen Beispielen zählen neben den mangelhaften Vorarbeiten anderer Gewerke auch ungeeignete Baumaterialien oder fehlerhafte Planungsanweisungen der Bauherren.
Probleme mit dem Baugrund
Häufige Bedenken betreffen eine falsche Bodenbeschaffenheit, etwa wenn der Boden nicht den Vorgaben des Bodengutachtens entspricht. Dazu zählen massive Steine oder Altlasten im Boden, die die geplante Gründung verhindern, ebenso wie zu weicher oder nicht frostsicherer Boden. Auch Grundwasser oder Schichtenwasser kann ein Grund für eine Bedenkenanmeldung sein, wenn der Baugrund durchnässt ist und die geplante Abdichtung als unzureichend eingestuft wird. Weicht die vorgefundene Bodenart zudem so stark ab, dass völlig andere Aushubmethoden oder Bauverfahren erforderlich sind, etwa ein aufwendiger Verbau statt einer einfachen Böschung, ist ebenfalls eine Bedenkenanzeige angebracht.
Fehlerhafte Planung
Planungsfehler bei Statik und Dimensionierung entstehen etwa dann, wenn vorgesehene Stahlträger oder Stützen zu schwach dimensioniert sind, um die Lasten von Dach oder Geschossdecke zu tragen, und dadurch Risse, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall Einsturzgefahr drohen. Fehlerhafte Höhen- und Maßvorgaben liegen vor, wenn die Höhenkoten im Plan nicht mit den tatsächlichen Geländeverhältnissen übereinstimmen und dadurch Anschlüsse für Fenster, Türen oder Bodenbeläge später nicht zusammenpassen. Darüber hinaus können mangelhafte Materialvorgaben ein Bedenken auslösen, zum Beispiel wenn diffusionsoffene Farben auf einer dampfdichten Innenwand oder für Fußbodenheizungen ungeeignete Fliesen vorgeschrieben werden. Auch kollidierendes Leitungsführungen der Haustechnik, bei denen verschiedene Versorgungsleitungen an derselben Stelle oder in zu schwachen Wänden geplant sind, können zu statischen Problemen führen und eine Bedenkenanmeldung erfordern.
Mängel bei Vorleistungen
Bedenken gegenüber Vorleistungen anderer Gewerke sind ebenfalls häufig. Eine mangelhafte Estrichvorbereitung liegt vor, wenn der Estrich Risse aufweist, nicht waagerecht ist, die erforderlichen CM-Feuchtemesswerte nicht erreicht hat oder notwendige Dehnungsfugen fehlen. Bei der Rohinstallation können undichte, unzureichend befestigte oder falsch positionierte Wasser- und Abwasserrohre eine Bedenkenanzeige begründen. Mauerwerk, das nicht lot- oder fluchtgerecht ausgeführt wurde und gravierende Maßtoleranzen oder Unebenheiten aufweist, macht eine normgerechte Putzstärke unmöglich. Schließlich stellt auch starke Rohbaufeuchte durch Witterung oder Wasserschäden ein Bedenken dar, da beim direkten Auftrag von Tapeten oder Farben das Risiko von Schimmelbildung besteht.
Fazit
Die Bedenkenanzeige ist ein essentielles Instrument im Hausbau. Durch sie werden Handwerker und Architekten von Haftungsansprüchen für spätere Mängel befreit. Werden die Bedenken rechtzeitig und korrekt gemeldet, haften Unternehmen bei späteren Schäden, die auf diese Bedenken zurückzuführen sind, nicht mehr. Durch das Anmelden der Bedenken wird der Bau nicht sofort gestoppt. Die Auftragnehmer müssen weiterbreiten, es sei denn, es drohen akute Gefahrensituationen für Leib und Leben. Die Bedenkenanzeige muss zwingend direkt an den Bauherren gerichtet werden und nicht an den Architekten oder den Bauleiter.
Gemäß VOB/B § 4 Abs. 3 ist die schriftliche Bedenkenanmeldung eine vertragliche Pflicht. Ein Unterlassen führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen. Anders sieht es im BGB-Bauvertrag aus. Hier besteht eine Prüf- und Hinweispflicht ohne zwingende Schriftform. Aus Beweisgründen wird zur schriftlichen Anmelden der Bedenken geraten.
FAQ – Bedenkenanzeige
Das Erstellen einer Bedenkenanzeige verursacht keine direkten Kosten. Der Aufwand für die schriftliche Ausarbeitung gehört zur vertraglichen Pflicht des Auftragnehmers und ist damit Teil der regulären Leistung. Externe Rechtsberatung beim Formulieren komplexer Bedenken kann jedoch kostenpflichtig sein.
Nein, die Bedenkenanzeige berechtigt grundsätzlich nicht zum sofortigen Arbeitsstopp. Der Auftragnehmer muss weiterarbeiten, bis der Bauherr eine Entscheidung getroffen hat. Eine Ausnahme besteht bei akuter Gefahr für Leib und Leben, etwa bei einsturzgefährdeten Konstruktionen oder extremen Sicherheitsrisiken.
Die VOB/B schreibt keine konkrete Frist vor, verlangt jedoch eine unverzügliche Reaktion. In der Praxis wird dem Bauherren eine angemessene Frist eingeräumt, die je nach Komplexität des Problems wenige Tage bis zwei Wochen betragen kann. Reagiert der Bauherr nicht, sollte der Auftragnehmer schriftlich nachhaken und eine klare Frist setzen.
Reagiert der Bauherr nicht auf eine ordnungsgemäß eingereichte Bedenkenanzeige, trägt er die volle Haftung für alle daraus entstehenden Schäden. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall von seiner Gewährleistungspflicht befreit, sollte aber den ausbleibenden Kontakt schriftlich dokumentieren.
Dies bedeutet zunächst, dass die gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Grenzwerte für Luftdichtheit der Gebäudehülle überschritten wurden. Ein solches Ergebnis bleibt nicht ohne Konsequenzen, kann aber korrigiert werden.
Artikel teilen
Das könnte sie auch interessieren
Ihr individuelles Traumhaus – stilvolle Einfamilienhäuser für höchsten Wohnkomfort und Lebensqualität.
Effizient geplant und nachhaltig gebaut – moderne Mehrfamilienhäuser für gemeinschaftliches Wohnen.
Intelligentes Wohnen mit modernster Technik – erleben Sie Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.
Energieeffizient, nachhaltig, zukunftssicher – Passivhäuser für umweltbewusstes und kostensparendes Wohnen.
Qualitätssicherung bei ISOWOODHAUS
ISOWOOD ist beim Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin bauaufsichtlich zugelassen und mit dem Ü-Zeichen zertifiziert. Die Produktion des Dämmstoffes wird zwei Mal jährlich fremd überwacht und zertifiziert. Bei der werkseigenen Produktionskontrolle wird bei jedem Bauvorhaben eine Dämmstoffprobe entnommen und im eigenen Labor untersucht und dokumentiert. So wird eine gleichbleibende Qualität garantiert.
Bauen Sie jetzt ihr ökologisches Traumhaus!
Sie möchten mehr über nachhaltiges Bauen mit ISOWOODhaus erfahren und sich zu Ihrem Traumhaus beraten lassen?
Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Hauskatalog oder kontaktieren uns direkt für einen unverbindlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!